Встречный иск о расторжении договора строительных работ

Встречный иск о расторжении договора строительных работ

Встречное исковое заявление о расторжении договора строительного подряда

[Вставить, если необходимо] районный (городской) суд

Область (край, республика)

case N [значение]

Причина: [Имя и фамилия]

адрес: [вставить, если необходимо]

Ответчик: [имя и фамилия] адрес: [вставить, если применимо

адрес: [вставить, если необходимо]

Встречное исковое заявление о расторжении договора строительного подряда
(в гражданском процессе)

Встречный иск о признании договора строительного подряда недействительным

(в гражданском судопроизводстве)

[Число, месяц, год] между мной и [введите имя ответчика (истца в первоначальном иске)] (далее ответчик) контракт на строительство № [стоимость] (копия контракта в случае файл), в соответствии с которым ответчик, как подрядчик, обязался выполнить ряд работ на строительной площадке [вставить, если необходимо], расположенной в [вставить, если необходимо], а я, как государственный заказчик, – создать подрядчика необходимые условия для выполнения работ, получения их результатов и оплаты, определенные сторонами договора.

Работы, выполненные ответчиком, не были приняты мной в связи с [вставить соответствующие, например, их низкое качество и несоответствие строительным нормам / раскрытие существенных и невозможных устранения недостатков выполненных работ / существенных нарушений их качества внутри объект (покраска, штукатурка, облицовка, сборка и т. д.)], что подтверждает [вставить соответствующее значение].

Исковое заявление по данному делу было направлено ответчику [число, месяц, год].

[Номер, месяц, год] мне пришла просьба об оплате строительного подряда. В ответ на этот запрос я отправил письмо, в котором заключил предложение о расторжении договора на строительство на [число, месяц, год] N [стоимость] и урегулировании взаимных претензий, возникающих в течение срока действия указанного договора на строительство, но это письмо был оставлен подсудимым без внимания.

[Число, месяц, год] Ответчик подал иск о взыскании с меня денег по контракту на строительство, обосновав свои претензии тем, что выполненная мною работа не была оплачена.

Поскольку претензии, предъявленные ответчиком, существенно изменяют условия заключенного строительного контракта на [число, месяц, год] N [стоимость], а именно [указать в соответствующих случаях], первоначальные требования ответчика не могут быть приняты.

Согласно пп. 1 ст. 702 Гражданского кодекса по договору на выполнение конкретных работ одна из сторон (подрядчик) обязуется выполнить конкретную работу по заказу другой стороны (заказчика) и передать ему результат, а заказчик обязан принять результат работы и платить.

По статьям. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, односторонний отказ от обязательства недопустим.

В связи с ненадлежащим выполнением работ по договору на выполнение строительных работ истцу был причинен ущерб, общая сумма которого составила [цифрами и прописью] рублей, что подтверждается расчетом компенсации.

[Перечислите другие требования истца к ответчику с указанием конкретных правовых норм, ссылкой на которые истец в правовом аспекте обосновывает свои требования, а также обстоятельства, на которых основаны эти требования].

Читайте также:  Можно ли досрочно расторгнуть договор КАСКО и получить возмещение?

В соответствии со ст. 137 ГПК РФ ответчик (от основного иска) вправе предъявить встречный иск к истцу (из основного иска) для совместного рассмотрения с основным иском до вынесения судом решения. Встречный иск подается по общим правилам предъявления претензий. В соответствии со ст. 138 ГПК РФ судья удовлетворяет встречный иск, если

– встречный иск предназначен для компенсации первоначального иска;

– удовлетворение встречного иска исключает удовлетворение первоначального иска полностью или частично

– между встречным иском и основным иском существует взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора.

Все три условия доступны на момент подачи иска.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 15 сек. 2 ст. 450 ГК РФ, ст. 3.4, 131, 132, 137, 138 ГПК РФ, [указать иные нормативные акты], просьба: 1:

1. отказать в урегулировании первоначальной претензии [укажите имя ответчика (истца в исходной претензии)] [номер, месяц, год] о взыскании с меня денег по строительному контракту на [номер, месяц, год] N [значение].

2. Для расторжения строительного контракта на [день, месяц, год] # [стоимость], заключенного между мной и [укажите имя ответчика (истца в первоначальном иске)] в связи с существенным нарушением контракта [введите имя ответчика (истца в первоначальном иске)].

1. Копия встречного иска о расторжении договора строительных работ.

2. Письмо от [число, месяц, год] с предложением расторгнуть договор на строительные работы на [число, месяц, год] N [стоимость] с подтверждением оказания услуги [указать имя ответчика (истца в исходной претензии)].

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

3. [Перечислите документы, относящиеся к содержанию этой декларации].
4. Квитанция после уплаты госпошлины.
Октябрьский районный суд Кр-Ырска.

Адрес: проспект Ленина, 2, К-Ярск
Тел.: 41-92-81
Причина: Иван Иванович Иванов,

Адрес: ул. Пушкина, 23, кв. 17, Кр-ск,
Тел. 8 914 842 5168
Обвиняемый: Петров Петр Петрович,

Адрес: ул. Ленина, 15, кв. 32, Кр-ск,
Тел. 8 914 816 1792

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Стартовая цена 117000.00

(сто семнадцать тысяч рублей)

13 сентября 2018 г. между истцом и ответчиком был заключен исполнительный договор № 3. В соответствии с п. 1.1. и 1.2. контракта подрядчик обязался отремонтировать ванную комнату и коридор, в соответствии со сметой (Приложение 1), закупающая организация самостоятельно закупила материалы для работ.

В соответствии с пунктом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 руб. Без учета материалов, до выполнения работ заказчик вносит подрядчику аванс в размере 70% от стоимости работ, оставшаяся сумма 30% оплачивает заказчик после сдачи подрядчиком акта сдачи-приемки.

Читайте также:  Верховный Суд России по вопросам реконструкции и реконструкции помещений в жилом доме | Обслуживание жилых домов с помощью РосКвартал®

В целях исполнения обязательств по договору истец выплатил ответчику аванс в размере 31 500,00 руб. И материалы 12 000,00 руб.

Ответчик выполнил часть работ, причем работа была выполнена ненадлежащим образом. Ответчик отказался устранить дефекты ремонтных работ или возместить сумму, уплаченную истцом. Поскольку ответчик вовремя не выполнил ремонтные работы, акт сдачи-приемки не был подписан, и ответчик не оплатил материалы.

В результате некачественного ремонта ответчик затопил соседскую квартиру истца. Также истец был вынужден нанять другую бригаду для устранения недостатков в ремонтных работах.

Данные обстоятельства подтверждены договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 12.03.2018, квитанциями о получении денег за сантехнические работы и закупку материалов от 25.10.2018, 29.10.2018, 05. / 11/2018.

Истец обратился с иском к ответчику с требованием расторжения договора, уплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возмещения стоимости работ, предусмотренных договором, в размере 31 500,00. рублей, возмещение материального ущерба в размере 12 000,00 рублей, а также выплату 30 000,00 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно части 1 ст. 702 Гражданского кодекса по конкретному трудовому договору одна из сторон (подрядчик) обязуется выполнить конкретную работу по запросу другой стороны (заказчик) и передать результат заказчику, а заказчик обязуется собрать результат работы и заплати за это.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны выполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями Закона, других правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями деловых операций или другими общеприменимыми требованиями.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от обязательства и одностороннее изменение его условий недопустимы.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) – начало и (или) окончание работы (оказания услуги) и (или) косвенные сроки выполнения работы (оказания услуги) или в процессе выполнения работы (оказания услуги) выяснилось, что она не будет выполнена в срок, Потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, понесенных в связи с нарушением условий труда (оказанием услуг). Убытки возмещаются в срок, установленный для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса предусматривает, что лицо, право которого было нарушено, может потребовать полной компенсации за причиненный ему ущерб, если законом или договором не предусмотрена компенсация в меньшем размере.

Согласно части 5 ст. 450 ГК РФ, если причиной изменения или расторжения договора явилось существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона может потребовать возмещения ущерба, причиненного изменением или расторжением договора.

Читайте также:  Трехстороннее соглашение о переводе долга

Согласно части 2 ст. 450 ГК РФ Существенным нарушением договора считается такое действие одной из сторон, которое причиняет такой большой вред другой стороне, что она в значительной степени лишается того, чего она имела право ожидать при заключении договора.
В соответствии с ч. 5 ст. 28 РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения согласованных сроков выполнения работ (оказания услуг) или возложенных на потребителя на основании п. 1 настоящей статьи, Исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок указан в часах) штраф (штраф) за просрочку в размере трех процентов от стоимости работы (оказания услуги), а в случае цена работы (договор оказания услуг на выполнение работ (оказание услуг) не указан – полная стоимость заказа.
Размер неустойки за период с 10.01.2018 по 12.09.2018г составил 94 500,00 рублей на основании:
– 45 000,00 руб. (Оплата произведена) х 3% = 1350,00 руб.;

– 70 дней (количество дней просрочки) х 1350.00 руб. = 94 500.00 руб.

Поскольку сумма, взыскиваемая потребителем по взысканию штрафа (штрафа), не может превышать цену данного вида работ (услуги) или общую стоимость заказа, если цена данного вида работ (услуги) не указана. в договоре на выполнение работ (оказание услуг), то уплачивается неустойка в размере 43 500,00 руб.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителям в результате нарушения производителем (подрядчиком, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортер) прав потребителей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей, подлежат возмещению вреда, причиненного по его вине. Ответчик нарушил права потребителя – истца и причинил ему моральный ущерб. Моральный ущерб истец оценивает в 30 000,00 рублей.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Расторжение договора субподряда № 3 от 13.09.2018г.

2. Взыскать с Петрова Петровича для Иванова Ивана Ивановича авансовый платеж в размере 31 500,00 рублей.

3. Вымогать у Петрова Петровича штраф в размере 43 500 рублей на имя Ивана Ивановича Иванова.

4. Требовать от Петрова Петровича от имени Иванова Ивана Ивановича компенсации в размере 12 000,00 рублей.
5. Вымогать у Петрова Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича о возмещении морального вреда в размере 30 000,00 рублей.
Вложение:
1. Договор на выполнение конкретных работ № 3 от 13 сентября 2010 года.
2. Квитанции об оплате авансового платежа и материалов.

Оцените статью
Добавить комментарий